Doxuno
İş ve TicaretTürkiye

Freelance Hizmet Sözleşmesi Şablonu

Türk Borçlar Kanunu m.470-486 hükümlerine uygun freelance hizmet sözleşmesi şablonumuzu kullanarak serbest çalışma ilişkilerinizi profesyonel şekilde belgeleyin. Formu doldurun, önizlemeyi kontrol edin ve PDF olarak indirin.

Ücretsiz kullanımAnında PDFHesap gerekmez
FREELANCE HİZMET SÖZLEŞMESİ
Türkiye · TBK M.470–486 (Eser) · FSEK M.52 (Fikri Mülkiyet) Kapsamında
FREELANCER (YÜKLENİCİ)
Mert Koç
Fenerbahçe Mah. Bağdat Cad. No:90/7, Kadıköy / İstanbul · UI/UX Tasarım ve Web Geliştirme
Tarafından: Mert Koç
MÜŞTERİ (İŞ SAHİBİ)
Selin Aydın Pazarlama Ltd. Şti.
Nişantaşı Mah. Valikonağı Cad. No:30/2, Şişli / İstanbul
Tarafından: Selin Aydın Pazarlama Ltd. Şti.
Proje: Kurumsal Web Sitesi Yenileme Projesi
Sözleşme Tarihi: 2025-01-28
İşbu Freelance Hizmet Sözleşmesi ("Sözleşme"); TC Kimlik No No: 23456789012 olan Mert Koç ("Freelancer") ile Vergi Kimlik No No: 8765432109 olan Selin Aydın Pazarlama Ltd. Şti. ("Müşteri") arasında 6098 sayılı TBK'nın 470. ve 486. maddeleri (Eser Sözleşmesi) çerçevesinde 2025-01-28 tarihinde akdedilmiştir. Freelancer, eseri meydana getirmeyi; Müşteri ise bedeli ödemeyi taahhüt eder.
1.
PROJE KAPSAMI VE TESLİMATLAR (TBK M.470)
Proje Adı: Kurumsal Web Sitesi Yenileme Projesi

Proje Açıklaması: Şirketin mevcut web sitesinin yeniden tasarlanması ve geliştirilmesi; ana sayfa, hakkımızda, hizmetler ve iletişim sayfaları dahil. Responsive tasarım, SEO uyumluluğu ve hız optimizasyonu kapsama dahildir.

Teslimat Formatı: Figma kaynak dosyası, HTML/CSS/JS, PDF teknik rapor

TBK m.470 uyarınca Freelancer, eseri sözleşmede belirlenen koşullara uygun biçimde meydana getirir. Proje kapsamının dışına çıkan ek talepleri Freelancer, ayrı ücret kararlaştırılması koşuluyla yazılı onaydan sonra uygular; kapsamdışı işler önceden yazılı onaylanmadan başlanmaz.
2.
TESLİM TAKVİMİ VE ONAY SÜRECİ (TBK M.474)
Nihai teslim tarihi: 2025-03-31.

Müşteri, teslim tarihinden itibaren 3 iş günü içinde yazılı geri bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde geri bildirim yapılmadığı takdirde teslim edilen çalışma onaylanmış sayılır ve tam ödeme muaccel hale gelir.

TBK m.474 uyarınca Müşteri, eserde ayıp tespit ederse bunu makul süre içinde bildirmekle yükümlüdür; aksi hâlde ayıp iddiasında bulunamaz.
3.
REVİZYON HAKLARI
Müşteri, teslim edilen çalışma üzerinde toplam 3 revizyon hakkına sahiptir. Revizyon talebi yazılı olarak iletilir; Freelancer talebi 3 (üç) iş günü içinde değerlendirir. Belirlenen revizyon sayısını aşan ek talepler, ayrı ücrete tabidir. Kapsam değişikliği niteliğindeki talepler revizyon hakkından sayılmaz; bu talepler yeni sipariş olarak değerlendirilir.
4.
ÜCRET VE ÖDEME PLANI (TBK M.480)
Ücret Türü: Milestone bazlı ödeme
Toplam Proje Ücreti: 18000 TRY
Milestone Ödeme Planı:
%30 sözleşme imzasında — %40 taslak tesliminde — %30 final tesliminde
IBAN: TR22 0006 1005 1234 5600 0000 01

Ödemeler EFT / havale yoluyla belirtilen IBAN'a yapılır. TBK m.480 uyarınca ücret, işin tamamlanmasıyla muaccel olur; milestone ödemeleri her aşamanın kabulüyle muaccel hale gelir.
5.
BAĞIMSIZ YÜKLENİCİ STATÜSÜ
Freelancer, bağımsız bir yüklenici olup Müşterinin çalışanı, memuru veya ortağı değildir. Freelancer; kendi gelir vergisi beyannameleri, sosyal güvenlik primleri ve mesleki sorumluluk sigortasından bizzat sorumludur. Müşteri, Freelancer adına vergi kesintisi, SGK bildirimi veya prim ödemesi yapmakla yükümlü değildir. Bu sözleşme, iş kanunu anlamında bir hizmet akdi oluşturmaz.
6.
GİZLİLİK (TBK M.396 KIYASEN)
Freelancer, Sözleşme kapsamında öğrendiği Müşterinin ticari sırlarını, iş stratejilerini, müşteri ve tedarikçi bilgilerini, teknik bilgilerini ve finansal verilerini gizli tutar; üçüncü kişilere açıklamaz ve kendi yararına kullanmaz. Gizlilik yükümlülüğü, Sözleşmenin sona ermesinden itibaren 3 (üç) yıl devam eder. İhlal hâlinde Müşteri, ispata gerek olmaksızın doğrudan zararının tazminini talep edebilir.
7.
FESİH VE İHBAR (TBK M.484, M.408)
Her iki taraf, diğerine 14 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir. Fesih tarihine kadar tamamlanan ve onaylanan çalışmalar orantılı biçimde ücretlendirilir.

TBK m.484 uyarınca Müşteri, eserin tamamlanmasından önce sözleşmeden dönebilir; bu hâlde Freelancer'ın tüm emeği ve yaptığı giderler tazmin edilir. Haklı fesih hâllerinde ihbar süresi aranmaz.
8.
MÜCBİR SEBEP
Freelancer'ın kontrolü dışındaki mücbir sebep hâlleri (hastalık, doğal afet, altyapı arızası, hükümet kısıtlaması vb.) nedeniyle oluşan gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Freelancer, mücbir sebep hâlini derhal Müşteriye yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep hâlinin 30 (otuz) günü aşması durumunda her iki taraf da tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshedebilir.
9.
ESERİN TESLİMİNDE AYIP (TBK M.475–477)
TBK m.475 uyarınca Müşteri, teslim edilen eserde açık ayıp varsa bunu hemen, gizli ayıp varsa makul süre içinde Freelancer'a bildirmekle yükümlüdür. Ayıp bildirimi yapılmayan teslim kabul edilmiş sayılır. Ayıp hâlinde Müşteri; ücretsiz düzeltme, indirim veya sözleşmeden dönme haklarından birini seçebilir. Freelancer'ın kastından kaynaklanan ayıplar için zamanaşımı 5 yıldır.
10.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme, TBK m.470–486 (Eser Sözleşmesi) ve ilgili diğer TBK hükümleri çerçevesinde Türk Hukuku'na tabidir. Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar İstanbul Mahkemelerinde görülür. Taraflar, dava açmadan önce arabuluculuğa başvurmayı öncelikli yöntem olarak benimsemiştir.
11.
GEÇ ÖDEME FAİZİ (TBK M.120)
Müşterinin ödemeyi belirtilen vadede yapmaması hâlinde, ödenmemiş tutara vade tarihinden itibaren aylık %2 oranında gecikme faizi uygulanır. TBK m.120 uyarınca kararlaştırılan faiz oranı, yürürlükteki ticari işlemlere uygulanan yasal faizin altında belirlenemez. Gecikme faizinin yanı sıra Freelancer, ispat kaydıyla fazla zararını da talep edebilir.
12.
FİKRİ MÜLKİYET VE ESER HAKKI DEVRİ (5846 SAYILI FSEK M.52)
Freelancer tarafından bu Sözleşme kapsamında üretilen tüm eser ve çalışmalar üzerindeki mali haklar (çoğaltma, yayma, işleme, temsil, umuma iletim), sözleşme bedelinin tamamen ödenmesi koşuluyla FSEK m.52 uyarınca yazılı devir gerçekleşmiş sayılarak Müşteriye devredilir.

Devir Koşulları: Tam ödeme alındıktan sonra tüm mali haklar (çoğaltma, yayma, işleme, umuma iletim) münhasıran Müşteriye devredilir.

Tam ödeme yapılmadan önce Freelancer, mali hakları elinde tutar ve Müşteri eseri ticari amaçla kullanamaz. Manevi haklar (FSEK m.14–17) Freelancer'da kalır.
13.
PORTFÖY KULLANIM HAKKI
Freelancer'ın teslim edilen çalışmayı kendi portföyünde referans olarak kullanma hakkı: Evet.

Portföy kullanımına izin verilmesi hâlinde Freelancer; çalışmayı yalnızca kendi uzmanlığını tanıtmak amacıyla, ticari amaç gütmeksizin paylaşabilir ve Müşterinin ticari sırlarını ifşa etmez. Gizlilik anlaşması kapsamındaki projelerde portföy kullanımı Müşterinin açık onayına bağlıdır.
14.
EK REVİZYON ÜCRETİ
Sözleşmede belirtilen revizyon hakkını aşan ek revizyon talepleri: Ücretli.

Ücretli ek revizyon seçilmişse her ek revizyon turu saatlik ücret üzerinden faturalandırılır; Müşteri, işe başlanmadan önce tahmini süre ve tutarı yazılı olarak onaylar. Kapsam değişikliği niteliğinde olan ek revizyonlar ayrı sipariş olarak değerlendirilir.
15.
KAYNAK DOSYA TESLİMATI
Proje kapsamındaki kaynak dosyaların (tasarım dosyaları, kaynak kod, proje arşivi, ham materyaller vb.) teslimi: Evet (dahil).

Kaynak dosya teslimatının kararlaştırıldığı hâllerde teslim, nihai ödemenin alınmasını takip eden 3 (üç) iş günü içinde gerçekleştirilir. Kaynak dosyalar teslim edilmeden önce Freelancer'ın bu dosyalar üzerinde herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz.
16.
GİZLİLİK İHLALİ CEZAİ ŞARTI VE KVKK (6698 SAYILI K. M.12)
Freelancer'ın Sözleşmenin 6. Maddesindeki gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi hâlinde, Müşteri herhangi bir zarar ispat etmeksizin 10000 TL cezai şart talep etme hakkına sahiptir (TBK m.179). İspat edilen zararın bu tutarı aşması durumunda Müşteri, aşan kısım için de tazminat talep edebilir.

Ayrıca Freelancer, Sözleşme kapsamında işleyeceği kişisel verilere ilişkin KVKK m.12 uyarınca gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür; veri ihlali hâlinde 72 saat içinde Müşteri ve yetkili mercii bilgilendirilir.
İŞBU SÖZLEŞME taraflarca yukarıda belirtilen tarihte imzalanmıştır.
FREELANCER (YÜKLENİCİ)
Mert Koç
Tarih: ____________________
MÜŞTERİ (İŞ SAHİBİ)
Selin Aydın Pazarlama Ltd. Şti.
Tarih: ____________________

Freelance hizmet sözleşmesi nedir?

Freelance hizmet sözleşmesi, bağımsız olarak çalışan bir serbest meslek erbabının (freelancer) belirli bir iş veya proje için bir müşteriye hizmet sunmasını düzenleyen hukuki belgedir. TBK'nin eser sözleşmesi (m.470-486) hükümlerine dayanır.

Bu sözleşme sunulacak hizmetin detaylarını, teslim tarihlerini, ücret ve ödeme koşullarını, fikri mülkiyet haklarını, gizlilik yükümlülüklerini ve sözleşme fesih hükümlerini kapsamlı şekilde düzenler.

Türkiye'de freelance çalışma giderek yaygınlaşmaktadır. Yazılım geliştirme, grafik tasarım, içerik üretimi, çeviri, danışmanlık gibi alanlarda freelance hizmet sözleşmesi tarafların haklarını korur ve profesyonel bir iş ilişkisi kurar.

Bu şablon neleri kapsar?

Freelance hizmet sözleşmesi şablonumuz aşağıdaki temel konuları içerir:

Taraf bilgileri

Freelancer ve müşteri kimlik, unvan, vergi numarası ve iletişim bilgileri.

Hizmet tanımı

Yapılacak işin detaylı tanımı, teslim edilecekler, teknik gereksinimler ve kalite standartları.

Proje takvimi

Başlangıç tarihi, ara teslim tarihleri (milestone), nihai teslim tarihi ve uzatma koşulları.

Ücret ve ödeme

Proje bazlı veya saatlik ücret, ödeme takvimi, fatura kesim süreci ve gecikme faizi.

Revizyon hakkı

Müşterinin revizyon talep etme hakkı, ücretsiz revizyon sayısı ve ek revizyon ücreti.

Fikri mülkiyet

Proje sonunda ortaya çıkan eserlerin mülkiyet hakkı, lisans koşulları ve portfolyo kullanımı.

Gizlilik

Proje kapsamında paylaşılan gizli bilgilerin korunması yükümlülüğü ve süresi.

Fesih koşulları

Sözleşmenin erken feshi, fesih tazminatı, yapılan işlerin teslimi ve ödenmemiş ücretler.

Freelance hizmet sözleşmesi nasıl hazırlanır?

Doxuno ile freelance hizmet sözleşmesi oluşturmak için şu adımları takip edin:

  1. 1

    Taraf bilgilerini girin

    Freelancer ve müşteri bilgilerini, vergi numaralarını ve iletişim detaylarını forma girin.

  2. 2

    Proje detaylarını belirleyin

    Hizmet kapsamını, teslim edilecekleri, proje takvimini ve kalite standartlarını tanımlayın.

  3. 3

    Mali koşulları yapılandırın

    Ücret modeli, ödeme takvimi, revizyon hakkı ve fikri mülkiyet haklarını belirleyin.

  4. 4

    Önizlemeyi kontrol edin

    Canlı önizleme ile sözleşmenin tamamını görün ve gerekli düzeltmeleri yapın.

  5. 5

    PDF olarak indirin

    Sözleşmeyi PDF formatında indirin ve taraflarca imzalanmak üzere hazırlayın.

Hukuki bilgiler

Freelance hizmet sözleşmesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken hukuki hususlar:

Bu şablon yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup hukuki danışmanlık niteliğinde değildir.

Eser sözleşmesi hükümleri

Freelance hizmet sözleşmesi genellikle TBK m.470-486 arasındaki eser sözleşmesi hükümlerine tabidir. Freelancer belirli bir sonuç (eser) teslim etmeyi taahhüt eder ve bu sonuç elde edilmedikçe ücret talep edemez.

Bağımsız çalışan statüsü

Freelancer iş hukuku kapsamında işçi değil, bağımsız çalışan (serbest meslek erbabı) statüsündedir. İş ilişkisi özellikleri taşımaması için freelancerın çalışma saatlerini ve yöntemini kendisinin belirlemesi önemlidir.

Vergi yükümlülüğü

Freelancer serbest meslek kazancı elde eder ve gelir vergisi mükellefidir. KDV yükümlülüğü de bulunur. Fatura veya serbest meslek makbuzu düzenlenmesi zorunludur.

FSEK ve fikri mülkiyet

Freelancerın oluşturduğu eserler FSEK kapsamında korunur. Mali hakların müşteriye devri için yazılı sözleşme zorunludur (FSEK m.52). Manevi haklar her zaman freelancerda kalır.

Sıkça sorulan sorular

Freelance hizmet sözleşmesi oluşturun

TBK uyumlu freelance hizmet sözleşmesi şablonumuzu kullanarak serbest çalışma ilişkilerinizi profesyonel şekilde belgeleyin. Formu doldurun, PDF olarak indirin.

Ücretsiz · Anında PDF · Hesap gerekmez