Yazılım Geliştirme Sözleşmesi Şablonu

YAZILIM GELİŞTİRME SÖZLEŞMESİ

Türkiye · TBK M.470-486 Eser Sözleşmesi · FSEK M.2/1, M.48

İşbu Yazılım Geliştirme Sözleşmesi ("Sözleşme"), 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) m.470 vd. eser sözleşmesi (istisna akdi) hükümleri uyarınca; Vergi Kimlik No No: 8877665544 olan Kod Atölyesi Yazılım Ltd. Şti. ("Geliştirici") ile Vergi Kimlik No No: 3344556677 olan Hızlı Ticaret E-Ticaret A.Ş. ("Müşteri") arasında 2026-02-15 tarihinde akdedilmiştir. Geliştiricinin referans portföyü: https://kodatolyesi.com/portfolio. Müşteri adına yetkili: Okan Çelik (Teknoloji Direktörü (CTO)).

5846 sayılı FSEK m.2/1 uyarınca bilgisayar programları işleme eser olarak korunur. Sipariş üzerine yazılım geliştirme, Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre eser sözleşmesi niteliğindedir ve TBK m.470-486 emredici hükümlerine tabidir.

(1) Proje Adı: B2B E-Ticaret Platformu

(2) Proje Kapsamı:
Toptan alıcılara yönelik B2B e-ticaret platformu: kullanıcı yönetimi (KVKK uyumlu), ürün kataloğu, sipariş yönetimi, e-Arşiv fatura entegrasyonu, müşteri paneli ve admin yönetim paneli.

(3) Teknoloji Stack: Next.js 14, Node.js 22, PostgreSQL 16, Redis, AWS S3, Stripe ödeme.

(4) Kapsam Değişikliği. TBK m.471 uyarınca Geliştirici, işi özen ve sadakat ile yapmakla yükümlüdür. Kapsam dışı her talep için yazılı Change Order + ek bedel + ek süre mutabakatı zorunludur; sözlü talepler bağlayıcı değildir. Geliştirici, Müşterinin verdiği talimatın uygun olmadığını fark ederse derhal yazılı uyarıda bulunur (TBK m.472).

(1) Nihai Teslim Tarihi: 2026-08-31.
(2) Test Süreci: Geliştirici test eder (unit + integration).

(3) Kabul Kriterleri:
Tüm ana kullanıcı akışları hatasız çalışır; sayfa yükleme süresi 3 saniyenin altında; ödeme başarı oranı %99 üzeri.

(4) Muayene ve İhbar Süresi. TBK m.476-477 uyarınca Müşteri, teslim aldığı eseri olağan akışta incelemek ve ayıpları derhal bildirmekle yükümlüdür. Taraflar bu Sözleşme ile 7 (yedi) iş günü ayıp ihbar süresi kararlaştırmıştır; bu süre içinde yazılı ayıp bildirimi yapılmazsa eser kabul edilmiş sayılır (TBK m.477/II zımni kabul). Bildirilen ayıplar Geliştirici tarafından makul sürede giderilir (TBK m.475/I onarım veya yenisini yapma).

(1) Fiyat Modeli: Sabit proje ücreti (götürü).
(2) Toplam Bedel: 180000 TL (Türk Lirası).
(4) Ödeme Takvimi: %30 sözleşme imzalanınca, %40 beta tesliminde, %30 nihai kabulde.
(5) Geliştirici IBAN: TR55 0006 4000 0012 3456 7890 12.

(6) Götürü Bedelde Uyarlama (TBK m.480/II). Sabit (götürü) bedelle anlaşılmışsa, Geliştirici öngörülemeyen ve hakkaniyete aykırı düşen olağanüstü hâller (kapsam genişlemesi, yeni regülasyon yükümlülüğü, üçüncü taraf API ücretlendirme değişikliği) doğarsa hâkimden bedelin artırılmasını veya sözleşmenin feshini isteyebilir.

(7) Temerrüt Faizi. Fatura tarihinden itibaren 7 iş günü içinde ödenmeyen tutarlara TBK m.120 uyarınca yasal faiz işletilir.

(1) Kaynak Kod Teslimi: Evet (tam teslim, git history dahil).
(2) Hosting Sorumluluğu: Müşteri.

Teslim paketi: (a) derlenmiş uygulama dosyaları, (b) kaynak kod (kararlaştırıldıysa, git history dahil), (c) API ve teknik dokümantasyon, (d) kurulum kılavuzu, (e) veritabanı şeması, (f) ortam değişkenleri listesi (anahtarlar hariç). Escrow seçilmesi hâlinde kaynak kod güvenilir bir üçüncü taraf nezdinde emanete bırakılır; Müşteri nihai ödemeyi tamamladığında veya Geliştiricinin iflas / faaliyet sona ermesi hâlinde escrow agent koddan teslim alır.

Geliştirici, Müşterinin çalışanı değil bağımsız bir yüklenicidir (TBK m.470 anlamında "yüklenici"). Taraflar arasında iş akdi, ortaklık, temsilcilik veya vekâlet ilişkisi kurulmaz. Geliştiricinin vergi, SGK ve meslek kuruluşu yükümlülükleri kendisine aittir; Müşteri gelir vergisi stopajı veya SGK prim kesintisi yapmaz.

Geliştirici, proje kapsamında Müşteri adına kişisel veri işliyorsa 6698 sayılı KVKK m.12 kapsamındaki teknik ve idari tedbirleri (erişim kontrolü, şifreleme, log kaydı, periyodik sızma testi) uygulamakla yükümlüdür. Veri ihlali şüphesi hâlinde Geliştirici, fark ettiği andan itibaren 72 saat içinde Müşteriyi yazılı olarak bilgilendirir. Müşteri ile Geliştirici arasında ayrıca veri işleme sözleşmesi (DPA) gerekiyorsa, bu Sözleşme'nin ekinde imzalanır.

(1) Müşterinin Tazminat Karşılığı Fesih Hakkı (TBK m.484). Müşteri, eser tamamlanmadan önce, yapılmış olan kısmı bedelini ödemek ve Geliştiricinin tüm zararını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir. Bu hak emredici nitelikte olup sözleşmeyle kaldırılamaz.

(2) Beklenmedik Hâl Fesih (TBK m.485). Geliştiricinin kişiliği esasen göz önünde tutularak yapılan sözleşmelerde, Geliştiricinin ölümü, iş yapma yeteneğini kaybetmesi gibi durumlarda sözleşme kendiliğinden sona erer; yapılmış kısım tasfiye edilir.

(3) Olağan Fesih. Taraflar, kişiselleştirilmiş yükümlülük dışı genel mahiyetteki bu sözleşmeyi 14 (on dört) gün önceden yazılı bildirimle de feshedebilirler. Fesih tarihine kadar tamamlanan modüller orantılı biçimde ücretlendirilir.

(1) Devir / Lisans Tipi: Tam devir (FSEK m.48 mali hakların yazılı tam devri).

(2) FSEK m.48 Mali Hak Devri. Tam devir seçilmişse: Müşteri nihai ödemeyi tamamladığı anda, geliştirilen yazılımın FSEK m.21-25 mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim) Müşteriye süresiz, sınırsız ve münhasıran devredilir. FSEK m.52 uyarınca devir yazılı ve devre konu hakların açıkça gösterilmiş olması zorunlu olup işbu madde bu şartı karşılar. Manevi haklar (FSEK m.14-17) Geliştiricide kalır; ancak Müşteri yazılımı isim göstermeksizin yayma yetkisine sahiptir.

(3) FSEK m.49 Lisans. Lisans seçilmişse: Geliştirici Müşteriye süresiz, geri alınamaz, münhasır olmayan kullanım ruhsatı verir; kaynak kod telif hakkı Geliştiricide kalır.

(4) Üçüncü Taraf Bileşenler. Projede kullanılan açık kaynak kütüphaneler, ücretli API'ler ve eklentilerin lisansları: MIT: React, Next.js, lodash, axios · Apache 2.0: AWS SDK · Ticari: Stripe SDK (Müşteri hesabı altında), Datadog APM (aylık abonelik).. GPL/AGPL gibi copyleft lisans kullanımı Müşterinin önceden yazılı onayına bağlıdır; aksi hâlde Geliştirici, Müşterinin bu nedenle uğradığı zararı tazmin eder.

(5) Manevi Hak Atfı (FSEK m.14-17). Müşteri, yazılımı Geliştiricinin adını belirtmeksizin yayma ve kullanma yetkisine sahiptir; Geliştirici bu hakkını işbu sözleşme süresince Müşteri lehine kullanmaktan vazgeçmiştir. Eserin bütünlüğünün korunması hakkı (FSEK m.16) saklıdır.

(1) Garanti Süresi. Geliştirici, nihai kabulden itibaren 6 ay boyunca yazılımda tespit edilen kritik ve yüksek öncelikli hataları (Severity 1 + Severity 2) ücretsiz olarak giderir (TBK m.475/I onarım yükümlülüğü).

(2) Garanti Kapsamı. Şartnameye aykırı çalışan, kullanıcıları doğrudan etkileyen işlevsel sorunlar.
Kapsam dışı: yeni özellik talepleri, üçüncü taraf API güncellemeleri kaynaklı uyum sorunları, Müşterinin altyapı değişiklikleri, kullanıcı eğitim eksikliği kaynaklı sorunlar.

(3) SLA Yanıt Süreleri. Sev 1 (kritik): 2 saat yanıt, 24 saat fix · Sev 2 (yüksek): 8 saat yanıt, 5 iş günü fix · Sev 3 (orta): 2 iş günü yanıt, 10 iş günü fix.

(4) Bakım ve Destek. Garanti süresi sonrasında bakım hizmetleri aylık 4500 TL bedelle ayrı bakım sözleşmesi çerçevesinde sürdürülebilir. Kapsam: güvenlik yamaları, küçük hata düzeltmeleri, hosting desteği, SLA bazlı teknik destek. Yeni geliştirme talepleri saatlik veya proje bazlı ayrıca ücretlendirilir.

(1) NDA / Gizlilik. Sözleşmeye entegre. Geliştirici, Müşterinin ticari sırlarını, iş planlarını, finansal verilerini ve müşteri listesini sözleşme süresince ve sona ermesinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca gizli tutar (TTK m.55 haksız rekabet + KVKK m.12). İhlal hâlinde gerçek zarar tazminat olarak talep edilir.

(2) Rekabet Yasağı. Geliştirici, bu sözleşmenin sona ermesinden itibaren 12 ay boyunca Müşterinin doğrudan rakiplerine bu projenin kopyasını veya işlevsel eşdeğerini sunmayacağını taahhüt eder. Yasak yalnızca kişisel olarak Geliştirici tarafından yürütülen işleri kapsar; benzer teknoloji stack kullanan genel mahiyetteki diğer projelerini engellemez.

(3) Gecikme Cezası. Geliştiricinin haklı sebep olmaksızın teslimatta gecikmesi hâlinde her gecikme haftası için toplam proje bedelinin %1 oranında cezai şart kesilir; azami gecikme cezası toplam bedelin %15'ini aşamaz. TBK m.182/III uyarınca hâkim, aşırı görülen cezai şartı re'sen indirebilir.

(4) AI Act Uyumu (2026 TBMM Teklif Süreci). Bu projede yapay zeka bileşeni kullanılmamaktadır; AI Act uyum yükümlülüğü doğmaz.

(5) Uyuşmazlık Çözümü. Uyuşmazlıklar öncelikle iyiniyetle müzakere ile çözülmeye çalışılır; mutabakat sağlanamazsa Asliye Ticaret Mahkemesi çözüm yöntemi uygulanır.

Bu Sözleşme; 6098 TBK m.470-486 (eser sözleşmesi), 5846 FSEK m.2/1 + m.48-49-52 (telif), 6698 KVKK m.12 (veri güvenliği) ve TTK m.55 (haksız rekabet) hükümleri çerçevesinde Türk Hukuku'na tabidir.

Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Geliştirici-Müşteri ilişkisi TTK m.4 uyarınca mutlak ticari iş niteliğinde olup, görevli mahkeme İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'dir. HUAK m.18/A uyarınca konusu para olan ticari davalarda arabuluculuğa başvurmak dava şartıdır.

İŞBU SÖZLEŞME taraflarca belirtilen tarihte imzalanmıştır.